Marchés publics

COMMUNE DE DESHAIES AVIS D'APPEL PUBLICA LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché: Commune de DESHAIES Bld des Poissonniers 97126 DESHAIES Tél: 0590 28 57 09 - Fax: 0590 28 48 96 Personne responsable du marché: Madame Jeanny MARC, Maire.Objet du marché: Raccordement au réseau AEP du réservoir de potier-caféière.Type de marché de travaux: Exécution.Caractéristiques principales: raccordement (adduction et distribution) d'un réservoir d'eau potable.Tranche ferme: 2x 720 ml de canalisation type Fonte DN200 et 150mm.Reprise de 3 branchements.Tranches conditionnelles: fonçage sous RN (TC1) et réfection de voirie ( TC2).Lieu d'exécution des travaux: commune de Deshaies, lieu dit "More Deville" depuis RN2.Délai d'exécution: 4 mois maximum à compter de l'attribution du marché. Procédure de passation: Appel d'offres ouvert conformément aux articles 33 et 39 du nouveau code des marchés publics. Retrait des dossiers de consultation: Atelier de Reprographie 525 Résidence les Jardins d'Alexandre Vieux Bourg 97139 LES ABYMES Tél.: 0590 83 35 35 Fax: 0590 82 75 21, après avoir commandé quarante huit heures à l'avance. Conditions d'envoi ou de remise des offres: Les offres seront remises sous doubles enveloppes cachetées. Une première enveloppe intérieure portant la mention : "Raccordement au réseau AEP du réservoir de Potier-Caféière" - Documents administratifs. Une deuxième enveloppe : "Raccordement au réseau AEP du réservoir de Potier-Caféière" - Offres de prix. L'enveloppe extérieure sera cachetée et contiendra les deux enveloppes intérieures. Elle portera mentions suivantes: "NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE" "RACCORDEMENT AU RESEAU AEP DU RESERVOIR DE POTIER CAFEIERES" Madame le Maire Direction générale des services 238 Bld des Poissonniers 97 126 DESHAIES Critères de jugement des offres: Les dossiers seront examinés en tenant compte des critères suivants, notés sur: - La valeur technique : 40% - L'offre de prix : 40% - Le délai d'exécution : 20%. Date limite de réception des offres: 17 novembre 2006 à 12 heures. Renseignements complémentaires: Renseignement administratif: Commune de DESHAIES: M. PRADEL Bld des Poissonniers 97126 DESHAIES Tél.: 0590 28 57 09 Fax: 0590 28 48 96. Renseignements techniques: D.A.F. de Guadeloupe M. GOURDIN ou M. PARIZY Jardin Botanique 97109 BASSE TERRE Tél.: 0590 99 09 66 ou 63 - Fax.: 0590 97 09 10. e-mail: franck.gourdin@agriculture-gouv.fr / alain.parizy@agriculture-gouv.fr. Délai de validdé des offres: Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Justificatifs à produire par les candidats: - Lettre de candidature (DC4) - déclaration du candidat (DC5 et DC6) - DC7) - attestation cotisation à la Sécurité Sociale - attestation d'assurance responsabilité civile et décnnale - Références similaires - Certificats de qualifications professionnelles Date d'envoi de l'avis à la publication: Mardi 24 octobre 2006. Le Maire, Jeanny MARC G11003