Marchés publics

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Marché de travaux IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : Etablinsement public national.Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Chambre de Commerce et d'Industrie de Pointe-à-Pitre - Aéroport Pointe-à-Pitre Le Raizet - Morne Mamiel - 97 139 Abymes.OBJET DU MARCHE : REFECTION DES BLOCS SANITAIRES DE L'AEROGARE " GUADELOUPE PÔLE CARAÏBES ".Lieu d'exécution et de livraison : Les Abymes.Type de marché de travaux : Exécution. Classification : Objet principal : 45454100-5. CARACTERISTIOUES PRINCIPALES : Marché unique Marché fractionné à tranches conditionnelles. Tranche ferme : Réfection des blocs sanitaires S1.S2.S3.S4.S5.S6.S7.S9 - Délai d'exécution : 8 mois. Tranche conditionnelle : Réfection des blocs sanitaires S10.S11.S12.S13.S14.S15 - Délai d'exécution : 6 mois. Prestation divisée en lots : 6 lots se décomposant comme suit : 01 DEMOLITION - GROS OEUVRE, 02 REVETEMENT SOLS MURS, 03 MENUISERIE, 04 PLOMBERIE SANITAIRE,05 ELECTRICITE, 06 PEINTURE, Variantes : Pas de variante. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : Modalités de financement : Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Prix global forfaitaire, Actualisation. Une avance de 5% sera accordée dans les conditions prévues as contrat. Règlement des comptes selon les modalités du CCAG Travaux. Le délai global de paiement est de 45 jours. Forme juridique exigée : Groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, - En qualité de membres de plusieurs groupements. d'exécution : à compter de la date fixée par ordre de service. CONDITIONS DE PARTICIPATION : Forme juridique : * Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire: * Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP: Capacité économique et financière : * Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles: * Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. Capacité technique : * Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années: * Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin: * Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. CRITERES D'ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération : - Prix des prestations : 40 %, - Valeur technique : 30 %, - Délai d'exécution : 30 %. PROCEDURES : Mode de passation : Appel d'Offre ouvert. CONDITIONS DE DELAI : Date limite de réception des offres : 15/05/2007 à 12H00. Délai minimum de validité des offres : 120 jours. AUTRES RENSEIGNEMENTS : Renseignements complémentaires : Les candidats doivent utiliser les formulaires DC4 (lettre de candidature) et DC5 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefi.gouv.fr. Dossier de consultation gratuit. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée pour cette consultation. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 avril 2007. ADRESSE COMPLEMENTAIRES : Renseignement d'ordre administratif : Jean-Luc Pédurand Chambre de Commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre Aéroport Pointe-à-Pitre Le Raizet Service Batiments VRD-Travaux Neufs Morne Mamiel 97139 Abymes Tél.: 0590 21 16 61 Fax : 0590 21 16 01. Renseignement d'ordre technique : PELARCHIT M. Roger PETRELLUZZI Société d'Architecture Morne Fleuri Baimbridge 97 139 Abymes 05 90 21 34 29 05 90 91 08 63. Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : Chambre de Commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre - Aéroport Pointe-à-Pitre Le Raizet - Direction Aéroport - Morne Mamiel - 97139 Abymes. Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : Chambre de Commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre - Secrétariat de la Présidence - Hôtel Consulaire - Rue Félix Eboué - 97159 Pointe-À-Pitre Cedex. G04416