Marchés publics

REGION MARTINIQUE VILLE DE SAINTE MARIE AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE MARCHE N°06/2007 1, Dénomination et adresse de l'organisme Commune de SAINTE MARIE Hôtel de Ville Villeneuve 97230 SAINTE MARIE 2. Représentant du pouvoir adjudicateur M. Guy LORDINOT, Maire de la commune de SAINTE MARIE. 3. Mode de passation choisi Marché à procédure adaptée en application des articles 26-lI, 28 et 40 du code des Marchés Publics. 4. Objet du marché Divers travaux d'étanchéité dans quatre (4) écoles de la commune de SAINTE MARIE 5. Type de marché Marché de travaux décomposé en quatre (4) lots: Lot n° 1: Etanchéité des chéneaux à l'école maternelle Cachibou (quartier Morne des Esses) Lot n° 2 Etanchéité des coursives et des murs à l'école maternelle Pauline NOGARD (Quartier Bezaudin) Lot n°3: Etanchéité de la toiture et des coursives à l'école Jérôme MERCAN (quartier Derrière Morne) Lot n° 4 : Etanchéité de la toiture à l'école Marcel CASSILDE (Quartier Bezaudin). 6. Nature des travaux Les travaux consistent principalement en: Lot n' 1, 2, 3 et 4 la dépose éventuelle de l'existant selon les prescriptions du maître d'oeuvre: la dépose et repose de tous les équipements existant (installations électriques, plomberie, téléphone..) qui devront être conservés et opérationnels en fin de chantier la préparation du support y compris lessivage, ragréage ou forme de pente. la fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité de type multicouches, y, compris relevés,racordements ou protections nécessaires selon les prescriptions des DTU (en particulier n° 43 et 20). Lot n° 2, 3 et 4 la fourniture et mise en oeuvre de peinture imperméable sur les zone comprises dans le marché: 7. Lieu d'exécution Ecole maternelle Cachibou, école maternelle Pauline NOGARD, école Jérôme MERCAN et école Marcelle CASSILDE de la commune de SAINTE MARIE. 13. Durée du marché Deux (2) mois, soit du 2 juillet au 31 août 2007. 9. Financement du marché - conditions de paiement Fonds propres (budget communal) Paiement conformément aux règles de la comptabilité publique 10. Critères d'attribution du marché: - Prix des travaux, 40 % - Délai d'exécution, 40% - Capacités professionnelles (liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants), 20% 11. Délai de validité des offres 90 jours 12 . conditions d'acces a la commanue publique - Justificatifs à produire - Lettre de candidature DC4 ou equivalent, dûment remplie et signée - Declaration du candidat DC5 ou equivalent, dûment remplie et signée - Copie du ou des jugements, si l'entreprise est en redressement judiciaire (article 44 du code des marchés publics). - Declaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des Marchés Publics, 13. Désignation et adresse du service où peuvent être retires les dossiers Service Accueil Mairie de Sainte-Marie Villeneuve 97230 SAINTE MARIE Horaire d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 7h à 17h sans interruption Mercredi et vendredi de 7h à 13h Ou sur :www.marchés-sécurisés.f r 14. Désignation et adresse du service où doivent être deposees les offres Service Accueil Même adresse et horaire Ou adressées par voie postale à: Monsieur le Maire de la commune de Sainte Marie Hôtel de ville Villeneuve 97230 SAINTE MARIE Ou déposées sur: www.marchés-sécurisés.fr 15. Date limite de réception des offres Le mercredi 20juin 2007, 13 heures dernier délai 16. Date de l'envoi de l'avis Le vendredi 1er juin 2007 Fait a SAINTE MARIE, le 31 mai 2007 Le Maire Guy LORDINOT M06086