Marchés publics

REGION MARTINIQUE VILLE DE SAINTE MARIE AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE MARCHE N'08/2007 1 Dénomination et adresse de l'organisme Commune de SAINTE MARE Hôtel de Ville 'Idleneuve 97230 SAINTE MA- RIE 2. Représentant du pouvoir adjudicateur M. Guy LORDINOT, Maire de la commune de SAINTE MARIE. 3. Mode de passation choisi Marché à procédure adaptée en application des articles 26-II, 28 et 40 du code des Marchés Publics. 4. Objet du marché Travaux de réparation et d'extension dans deux (2) écoles de la commune de SAINTE MARIE. 5. Type de marche Marché de travaux décomposé en deux (2) lots: Lot n° 1 Reprise de la toiture du bâtiment C et construction d'un préau à l'école les Jacquiers (quartier Saint Jacques) Lot n° 2 Reprise de la toiture et construction d'un auvent à l'école François GROSY (Quartier Morne des Esses) 7. Nature des travaux Les travaux consistent principalement en Lot n° 1 et n°2 la dépose et la repose de tous les équipements existants (installations électriques, plomberie, téléphone,.) qui devront être conservés et opérationnels en fin de chantier la dépose de existant (tôles, pannes et IPE...) la vérification de la structure pour une réfection éventuelle (après accord du maitre d'oeuvre) : la réalisation d'un chaînage en béton armé permettant d'augmenter la pente de la toiture actuelle: la pose de tôles ondulées 75/100, y compris charpentes et accessoires complémentaires (bandes de rives, faitière, descente EP, gouttières..) la fourniture et la pose d'ancrages pour une ligne de vie au faite du bâtiment: la peinture antirouille sur les ouvrages métalliques, les pignons et sur le bardage. Lot n° 1 La réalisation d'un préau carrelé en charpente métallique recouvert de tôle la fourniture et la pose de faux plafond en PVC de classe M1 Lot n°2 La fourniture et la pose d'un auvent métallique sur la façade exposée. Lieu d'exécution Ecole les Jacquiers, quartier Saint Jacques Ecole François GROSY, quartier Morne des Esses Commune de Sainte Marie 9. Durée du marché Deux (2) mois, soit du 2 juillet au 31 août 2007. 10. Financement du marché -.conditions de paiement Fonds propres (budget communal Paiement conformément aux règles de la comptabilité publique 11. Critères d'attribution du marché: - Prix des travaux, 40% - Délai d'exécution, 40% - Capacités professionnelles (liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestaton de bonne exécution pour les travaux les plus importants), 20% 12. Délai de validité des offres: 90 jours 13. Conditions d'accès à la commande publique - Justificatifs à produire - Lettre de candidature DC4 ou équivalent, dûment remplie et signée - Déclaration du candidat DC5 ou équivalent dûment remplie et signée - Copie du ou des jugements, si l'entreprise est en redressement judiciaire - Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'artiI de 43ducode des Marchés Publics. 14. Désignation et adresse du service où peuvent être retirés les dossiers Service Accueil Mairie de Sainte-Marie Villeneuve 97230 SAINTE MARIE Horaire d'ouverture lundi, mardi et jeudi de 7h à 17h sans interruption Mercredi et vendredi de 7h à 13h Ou sur: www.marchés-sécurisés.fr 15. Désignation et adresse du service où doivent être déposées les offres Service Accueil Même adresse et horaire Ou adressées pur voie postale à: Monsieur le Maire de la commune de Sainte Marie Hôtel de ville villeneuve 97230 SAINTE MARIE Ou déposées sur: www.marchés-sécurisés.fr 16. Date limite de réception des offres: Le mercredi 20 juin 2007, 13 heures dernier délai 17. Date de l'envoi de l'avis Le vendredi 1er juin 2007 Fail à SAINTE MARIE, le 31 mai 2007 Le Maire, Guy LORDINOT M06088