Marchés publics

COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître de l'ouvrage Commune de Saint-François Mandataire de l'opération SAMIDEG Angle des rues Jacquet et Saint-Surin BP 172 97 180 SAINTE-ANNE Maître d'oeuvre : INGENIERIE PLUS Villa n° 1 Morne La loge BP 259 97 157 POINTE A PITRE CEDEX Objet du marché : Marché d'entretien et réfection des trottoirs - à bons de commande. Mode de passation et conditions de participation : Appel d'offres ouvert (cf articles 33 et 57 du code des marchés publics) en entreprise unique ou en groupement d'entreprises solidaires avec mandataire commun. Date de début de réalisation : Immédiate Délai d'exécution : 1 an renouvelable 1 fois Date limite de réception des offres : Le Mercredi 12 septembre 2007 à 12h00 Conditions de remise des offres : Les offres seront obligatoirement transmises sous pli cacheté portant la mention : " Marché de travaux - Entretien et Refection des trottoirs 2007/2008 - SAINT-FRANÇOIS - Ne pas ouvrir ", au service marché de la SAMIDEG, à l'adresse indiqué ci-dessus, cuistre récépissé ou par lettre recommandée avec AR. Modalités d'obtention des dossiers de consultation : Sont à retirer gratuitement à l'atelier de reprographie à l'adresse suivante : REPRO 3M 29 rue Ferdinand Forest - Immeuble Le Forum / ZI Jarry 97 122 BAIE MAHAULT Tél : 0590.380.380 - Fax : 0590.920.835 Critères de jugement de la première enveloppe : 1) Conformité administrative du dossier de candidature,2) Garanties techniques et financières. Critères de jugement des offres : 1) Valeur technique (55 %), 2) Prix des prestations (45 %). Renseignements complémentaires : Demander à la SAMIDEG Tél : 0590.88.93.96 Fax : 0590.88.93.94 Renseignements techniques : Demander à INGENIERIE PLUS Tél : 0590.82.16.09 Fax : 0590.82.78.40 Date d'envoi de l'avis de publication : Le 20 août 2007 La SAMIDEG, Agissant au nom et pour le compte de la Commune de Saint-François. G08482